Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Меню сайта
О нашем поселении
Главная » Файлы » ЖКХ, тарифы

Договор
[ Скачать с сервера (89.0 Kb) ] 29.12.2016, 09:01
Договор № _
на подключение к сетям водоснабжения (без взимания платы)
с. Верхние Татышлы « » 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Коммсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хаирзаманова Ахата Аскатовича действующего на основании Устава, с одной стороны и
паспорт серия № выдан
от , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определении, применяемые в настоящем Договоре, ресурсы - вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению; сети водоснабжения - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения;
условия подключения - документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения Заказчика к сетям водоснабжения, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения (подключение) - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, а также к оборудованию по производству ресурсов. В целях настоящего Договора подключение включает в себя следующие мероприятия:
подача заказчиком заявления о подключении (оферты); заключение договора о подключении;
выдача исполнителем заказчику условий подключения, которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;
выполнение заказчиком условий подключения;
проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;
присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;
выполнение условий подачи ресурсов.
точка подключения - место соединения сетей водоснабжения и водоотведения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам водоснабжения;
тариф на подключение - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов);
плата за подключение - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, сооружения, строения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.
1 .Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению возможности подключения строящегося (реконструируемого) здания,
расположенного по адресу: с. Верхние Татышлы, ул. , д. .
(далее - «Объект») к сетям водоснабжения Исполнителя в соответствии с выданными условиями подключения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение.
1.2. Выполнение мероприятий по подключению осуществляется при условии выполнения /аказчиком разработанных Исполнителем условий подключения.
1.3. Заявленная нагрузка определена на основании представленного расчета водопотребления, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к письменной заявке Заказчика и составляет: водопотребление- куб.м. в сутки.
1.4. При заключении и выполнении настоящего Договора стороны руководствуются:
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
- Иными правовыми актами.
2.Порядок п условия обеспечения подключения.
2.1. Подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании письменной заявки Заказчика № от . . г.
2.2. Условия подключения выдаются после подписания Заказчиком настоящего Договора (в соответствии с п.4 Правил подключения объекта капитапьного строительства к сетям инженерно- технического обеспечения).
2.3. Заказчик разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения и предс тавляет па согласование Исполнителю в срок до . . г.
2.4. Срок подачи воды устанавливается не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора.
2.5. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения путем:
- Согласования в 30-тидневный срок раздела проектной документации на объект строительства «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению условий подключения. Исполнитель в случае несоответствия проектной документации условиям подключения, требованиям нормативной технической документации имеет право отклонить от согласования рабочий проект с предоставлением Заказчику обоснованного письменного отказа. Заказчик в течение 30 календарных дней производит корректировку проектной документации с учетом устранения замечаний и представляет ее повторно на согласование Исполнителю. Если срок корректировки проектной документации Заказчиком превышает 30 календарных дней, то сроки подключения объекта к сетям иодоснабжения и водоотведения могут быть изменены. Изменение сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- Надзора за ходом выполняемых работ по подключению, в том числе:
о Осмотра проложенных сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение скрытых работ;
о Приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в эксплуатацию водомерного узла;
о Приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением акта о промывке;
о Выдачи разрешения на осуществление присоединения(врезки) Объекта к сетям водоснабжения с оформлением акта об исполнении технических условий на присоединение и разрешении осуществления присоединения (врезки) к сетям водоснабжения.
2.6. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения общего срока, установленного для выполнения условий подключения. письменно уведомляет Исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения.
2.7. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения, осуществляет проверку
выполнения Заказчиком условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.
2.8. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.
2.9. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.
2.10. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
2.11. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением сторон.
2.12. Исполнитель осуществляет присоединение (врезку) Объекта к сетям водоснабжения на основании дополнительного договора, заключаемому между Исполнителем и Заказчиком с составлением и подписанием акта о присоединении.
2.13. В 30-тидневный срок Исполнитель осуществляет выдачу документа о технической готовности сетей и сооружений водопровода установленной формы для предоставления в уполномоченный государственный орган.
2.14. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента оформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей и сооружений к эксплуатации и подписания акта выполненных работ.
2.15. Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения осуществляется поэтапно
- ! этап включает в себя подготовку и выдачу условий подключения. Этап завершается выдачей Исполнителем Заказчику условий подключения, которые выдаются не ранее подписания договора;
- 2 этап включает в себя подготовку Заказчиком проектной документации в соответствии с условиями подключения и согласование ее Исполнителем и составляет 60% от суммы платы за подключение. Этап завершается получением Заказчиком разрешения на строительство в соответствии с согласованной проектной документацией. Оплата за указанный этап производится в течение 30 календарных дней после получения разрешения на строительство. В подтверждение окончания этапа Заказчик направляет Исполнителю копию разрешения на строительство;
- 3 этап включает в себя проверку Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения и составляет 30% от суммы оплаты за подключение, указанной в договоре. Этап завершается выдачей Заказчику разрешения на присоединение. Оплата за указанный этап производится согласно за 30 календарных дней до присоединения;
По завершению каждого этапа стороны подписывают акт выполненных работ по соответствующему этапу.
3. Права п обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В течение 30 дней с момента наступления условий предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора и получения письменной заявки от Заказчика обеспечить возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
3.1.2. Рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней с момента получения письменного предложения Заказчика;
3.1.3. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве, выступающего по данному Договору;
3.1.4. В течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя, оповестить Заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения Объекта;
3.1.5. Разработать проект сетей водопровода от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.
3.1.6. Построить сети водопровода от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2. Не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.4.1.2-4.1.5 настоящего Договора;
3.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 5 рабочих дней перенести срок подключения Объекта заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя на срок задержки платежей и потребовать уплаты неустойки за задержку платежа, в размере, определенном настоящим Договором;
3.2.4. В случае неготовности коммунальной инфраструктуры Объекта к подключению в соответствующие сроки, потребовать с Заказчика уплаты неустойки, в размере определенном в п.6.1 настоящего Договора;
3.2.5. Согласовать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности с последующим перерасчетом оплаты за подключение;
3.2.6. Согласовать с Заказчиком перерасчет оплаты за подключение Объекта в случае изменения заявленной нагрузки;
3.2.7. Обратиться к Заказчику с предложением об изменении сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя.
3.2.8. В случае письменного обращения Заказчика с просьбой изменить заявленную нагрузку, в 14 - дневный срок рассмотреть указанное обращение Заказчика, и представить для подписания Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору, удовлетворяющее просьбу Заказчика, или мотивированный отказ в изменении заявленной нагрузки;
3.2.9. В случае если в процессе строительства (реконструкции) Объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по соглашению с Исполнителем на основании обращения Заказчика;
3.2.if). Работы по присоединению (врезке) осуществляются Исполнителем на основании дополнительного договора, определяющему сроки, цену и иные условия осуществления работ.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения разработать проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем.
4.1.2. Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации;
4.1.3. Предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на объекте Заказчика;
4.1.4. Предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию водоемный узел.
4.1.5. Произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя Исполнителя перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям.
4.1.6. В срок до . . 20 г. Подготовить инфраструктуру Объекта к получению к сетям водоснабжения' Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя должна быть подтверждена письменным
оповещением Исполнителя. С приложением соответствующих документов (исполнительную топосъемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п.3.5 СНиП 3.01.04-87). А также документацию по выполнению условий подключения. Представленной в перечне документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации.
4.1.7. В сроки, определенные настоящим Договором, оплатить услуги Исполнителя по подключению Объекта путем внесения оплаты за подключение;
4.1.8. В 5- дневный срок с момента выявления факта о невозможности завершения строительства и/или реконструкции Объекта, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.1.9. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и/или физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по настоящему Договору;
4.1.10. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию и строительству Объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения затрат, понесенных Исполнителем.
4.1.11. Приобрести и установить в точках подключения (или на вводе) приборы (узлы) учета воды.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства работ для) подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.2.2. В 10- дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой заявленной нагрузки обратиться к Исполнителю с просьбой об изменении условий настоящего Договора и заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ для обеспечения подключения к сетям водоснабжения Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования по уплате неустойки, в размере указанном в настоящем Договоре.
5.Порядок расчетов по договору
5.1 .Стоимость оплаты за подключение к сетям водоснабжения Исполнителя по настоящему Дого1Йру составляет - руб. коп.
5.2. При изменении тарифа на подключение размер платы за подключение пересчитывается, за исключением внесенной к данному моменту Заказчиком части платы.
5.3. Заказчик производит Исполнителю оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 1.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Ответственность сторон и условия расторжения договора.
6.1. При нарушении срока готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя, определенного настоящим Договором, либо срока перечисления денежных средств, установленного настоящем Договором более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оказания услуги по подключению объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 1С календарных дней, Исполнитель оплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг пс настоящему Договору за каждый день просрочки подключения Объекта.
6.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны за три месяца до предполагаемой даты расторжения без обращения в суд в следующих случаях:
- прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика;
- просрочки оплаты Заказчиком услуг по настоящему Договору на срок более 30 (тридцать^ календарных дней;
В случае расторжения Договора по причине прекращения строительства Объекта Заказчик обязан компенсировать расходы Исполнителя, понесенные в соответствии с настоящим Договором
а также оплатить штраф, определяемого в pa3i\iepe платы за подключение, указанной в п.5.1. . настоящего Договора.
6.5. Условия подключения аннулируются в случаях:
- невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение общего срока. Установленного для их выполнения и отсутствии подписанного сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения;
- по истечении 2 месяцев со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 настоящего Договора;
- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;
- при досрочном расторжении -договора в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. Аннулирование условий подключения влечет утрату Заказчиком права на присоединение его к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора.
6.6. В случае аннулирования условий подключения Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а также уплатить штраф в размере 10% от суммы платы за подключение, указанной в п.5.1. настоящего Договора.
7. Разрешение споров.
7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РБ.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждого из сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.
9. Адреса п реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «Коммсервис»
Адрес: 452830, РБ, Татышлинский район, Верхние Татышлы, ул. Ленина, 1 13 ИНН 0243003927/ КПП 024301001/ Р/с 40702810962260000027 Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Уфа К/с 30101810200000000934 БИК 048073934
Телефон/факс 8(34778) 2-15-12 Эл. адрес: commservis@mail.ru
Директор : А.А.Хаирзаманов

Заказчик :
Адрес: 452830, РБ, Татышлинский район, с. Верхние
Татышлы, ул. , д. -
Паспорт серия №
Выдан

От _______________________
Категория: ЖКХ, тарифы | Добавил: vtat-cc0131
Просмотров: 361 | Загрузок: 81
Всего комментариев: 0
avatar